业主方(简称甲方):____________
安装方(简称乙方):____________
根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,甲方选择乙方作为电梯设备的安装方,现就电梯设备安装有关事宜签定合同,以资信守。
第一条、合同范围
乙方为甲方的电梯进行安装调试(包括安装施工报批及有关安全施工手续)、验收检测、技术服务和培训及自技术监督局验收合格之日起第一年的维保费(含专用工具费及备品备件费)等。
第二条、合同金额
1、合同总价款金额为:_______元,价格均为含税价。
2、本合同价款为乙方保管、吊安装、保险、调试、验收、保修、安装人员食宿等一系列工作内容所产生费用的总和,为本设备工程投入正常使用的唯一价款,甲方除按本总价款承担付款义务外,不再承担其他任何费用,该价格也不因市场或其他因素变化(甲方有明确要求增减设备及安装工程量的除外)而有所调整。
第三条、工程期限
1、甲乙双方约定此次安装工程期限为_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,共计_______日。
2、乙方的工期不包括调试时间及验收时间,安装完成后,乙方应在十天内进行调试,并组织相关部门验收,逾期不组织验收影响甲方使用的,甲方可自行组织、申请验收,一切责任及费用由乙方承担,并由乙方向甲方支付5000元/天的违约金。
第四条、电梯施工图及施工组织计划
乙方安装人员进场前30天向甲方提交切实可行的电梯施工图及施工组织计划。
第五条、付款方式
1、付款方式:甲方以_________(现金/支票/转账)方式支付合同价款。
2、乙方银行帐号为:_________;
开户银行:__________________;
银行帐号:__________________。
3、本合同款项按以下方式支付:
(1)甲方在合同签订之日起________天内支付合同总价的10%(¥________元),作为定金。
(2)甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(¥________元)。
(3)安装完成并经市技监局及相关部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(¥________元)。
(4)安装完成并经市技监局及相关部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(¥________元),对于该笔款项的支付,甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保,担保函的内容以《供货合同》为准。付款同时,乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函,保函担保期限与电梯质保期一致。
第六条、检验标准
双方根据“GB7588电梯制造与安装安全规范”、“GB10058电梯技术条件”等国家或行业电梯检验标准进行检验。
第七条、质量、安全要求
1、乙方必须保证安装完成的工程满足合同及国家和行业相关规定的要求。
2、乙方必须保证安装人员及受其施工影响的其他施工队伍人员的安全,并负责为其安装人员购买相关的保险,对其安装人员违法引起的投诉和罚款承担连带责任。对因乙方原因引起的一切大小事故,其所有责任与损失均由乙方自行承担,甲方概不负责。
第、甲方的责任
1、甲方任命______为甲方代表。
2、甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理,并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的,有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
3、按合同约定的付款方式,按时向乙方支付合同规定的款项。
4、甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
5、负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
6、负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。
7、负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。
8、按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等主管部门的要求提供所需资料文件给乙方,由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及有关部门的验收手续,相关费用乙方负责。
第九条 乙方的责任
1、乙方任命____为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
2、乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质,并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
3、乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料,另须包括:本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑,包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
4、乙方在安装工程开始前,须根据工程规范编制设计及施工详图,并提交甲方、设计人审批,所有施工图纸均应得到设计人确认。
5、乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间,乙方应作好施工原始记录。
6、井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
7、负责电梯的安装、调试工作,移交备用件和随机资料一套。
8、负责吊装及搭棚工作。
9、负责施工所需的水电费,按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
10、电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责,并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
11、除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
12、负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏,乙方自费予以修复。
13、遵守地方和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定,办理有关手续,因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚,由乙方自行承担罚款和一切损失。
14、按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工,保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人,做好现场施工管理和安全管理,将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任,并应督促他们遵守工地施工安全和所在地的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
15、负责将甲方提供的有关申报文件向当地主管部门办理安装进场前的报验手续和费用,以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任,并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
16、工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后,由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。
17、乙方在进场施工前,应与总承包单位协调确定各自的权利义务,在施工期间应服从总承包单位的统一管理,但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
18、竣工验收合格后,乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告,经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
19、应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
20、乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。
第十条、违约责任
1、乙方在规定安装期后10天仍未能安装完毕的,甲方有权单方面终止合同,另请施工单位安装,所需费用从乙方所交付设备及所完成安装工程总价款中扣除,同时由乙方从中支付10%的违约金。
2、由于乙方的任何情况造成相关部门无法正常验收,甲方有权拒付合同要求的款项,并要求乙方方赔付相关经济损失。
3、除不可抗力外,甲乙双方无正当理由单方面废止合同的,须向另一方赔偿其全部损失。
风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第十一条、争议纠纷解决
1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
2、甲乙双方在履行合同中发生争议的,除双方合同停止施工外,乙方都应继续履行合同,保持施工连续,并在任何情况下,均须保护已完工程。
3、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
4、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民起诉。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向提起诉讼两审终审。
第十二条、其他约定
九、合同生效及其他
1、本合同条款均为不可撤销条款,双方的确定不以相关法律条款及司法解释而免责。
2、未尽事宜,由双方另行协商签订补充合同,补充合同是本合同的组成部分,具同等法律效力。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份,甲方叁份,乙方贰份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_______________ 乙方(公章):_______________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
签约地点:_________________ 签约地点:_________________
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就辊压机框架、打散机、提升机安装达成如下协议:
第一条 设备安装概况:
第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点,工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试设备完毕,甲方现场验收合格并签字验收,认可未有甲乙双方验收签字材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责设备设备的安装、调试。
(1)20xx年4月15日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)20xx年6月30日之前,完成两套设备安装及系统的调试运转;7月31日,全部设备工程完工及验收完毕。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 价款结算方式及期限:
(1)合同签定后,甲方支付乙方第一期工程款占合同总金额的10% 共计壹拾玖万陆仟元;
(2)乙方工程材料进场,甲方验收签字后于三日内支付乙方第二期工程款占合同总金额的30%共计伍拾捌万捌仟元:
(3)设备调试完毕工程竣工验收合格后,甲方于三天内支付乙方工程总价50%,共计玖拾捌万元,其余尾款若工程无任何质量问题,甲方于三月内付清。
第五条 违约责任
一、乙方责任:
1、除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1%的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。
2、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1%的违约金,但因甲方原因造成的除外。
3、 由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任:
1、开工前7天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;
3、开工前3天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;
4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1%的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回设备设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认工期相应顺延:
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起工程保修期为壹年。 在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后,乙方为甲方使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、总则
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行规的规定,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就
供水设备采购、安装、调试事项协商一致,订立本合同。
二、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、产品概况:
1)、上述总价中包括:设备款、运输费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。
2)、安装及施工范围:供水设备主体安装
3)、安装范围:供水设备主体安装、水泵至控制柜电缆线配5米含在报价内,配电房连接控制柜电缆不在此工程范围内。
4)、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的,完全满足甲方招标技术要求。
5)、乙方保证货物为全新产品,质量、规格和性能与本合同附件《配置清单》约定文件所载内容相符,本合同附件《配置清单》应与本合同同时签订。
三、交货期和安装期
1、设备交货期:从合同生效之日起计算
天全部到达甲方现场,现场具备安装条件后个工作日内安装完毕,具备安装条件是指:水泵房土建工程完毕,设备土建基础施工完毕。
2、从合同生效之日起计算2天内乙方提供设备基础图给甲方,甲方需在7天内按乙方提供的图纸施工完毕。
3、设备的运输:乙方负责送货,费用由乙方承担。
四、设备的调试期
1.
设备调试期:甲方向乙方发出书面调试时间通知,乙方在收到书面调试通知之次日起5日内完成。若甲方现场条件不具备,甲乙双方需重新商定具体调试时间,且做书面调试时间确认函,甲乙双方需在确认函上签字认可,乙方按照此约定时间如期调试。
2.
本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试,若设备安装调试完毕,甲方对设备是否合格存有争议的,双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定,鉴定费用先由乙方垫付,鉴定结论对双方具有约束力,双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。
3、乙方应免费为甲方提供技术咨询服务,并免费为甲方培训技术人员。
五、交货和安装地点:
交货、安装地点:
六、计价及付款方式
1、计价方式:本工程按
(大写:人民币壹拾玖万贰仟伍佰元整)总价包干,该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用,包括:设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。结算时以包干总价为准,除甲方允许的工程变更和签证外,不作任何调整。
2.付款
2.1 付款方式:转账或其他方式
2.2 付款时间
1)合同签订后3日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%即¥ (大写: 整)作为设备定金。
2)全部产品运输至甲方现场后10日内,甲方向乙方支付合同总价款的50%即¥ (大写: )做为设备的货到款。
4)全套设备安装调试完毕,经验收合格后15日内,乙方提供全额后,甲方向乙方支付合同总价款的17%即¥ (大写: )。
5)留合同总价款的3%,即¥ (大写: )为质保金,质保期2年,质保期满后15日内,无任何质量问题,甲方无息支付给乙方。
七、质量标准
1、乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准
2.
质保期:整机质保2年,终身免费维护,即全套设备安装调试完毕,经验收合格移交之日起满2年(乙方按约定将货物送至甲方现场,但因甲方不具备安装条件满2个月未启动安装的,质保期从该2个月的届满日的次日开始计算)。质保期内若发生产品质量问题,乙方接到甲方通知后,应在2小时内赶至甲方现场进行维修,若逾期未到的,甲方可委托第三人维修,维修费在质保金内扣除。
八、验收
1.
乙方应在送货前1天电话通知甲方,在货物到达甲方工地现场后,由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品名等进行清点。若货物与合同约定不符,乙方须在10日之内按照合同约定补正。
2.
乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请水公司验收,甲方接通知后应在5日内组织验收(法定节假日除外),验收合格出具书面的验收结论。若甲方逾期不组织验收的,则视为甲方认可设备的质量及安装调试合格。
3、验收标准:按本合同约定的质量标准执行。
九、双方权利义务
1、乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。
2、乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。
3、乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时,甲方应提供相应的保管场所,乙方应自行负责上述物品的保管。
4、乙方人员进入甲方现场安装调试时,应做好防火、卫生等工作,若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的,乙方应负责赔偿。
5、乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施,避免安全事故的发生,若在全同履行期间发生安全事故,一切责任由乙方自行承担。
6、甲方应保证乙方在安装调试期间水、电的正常使用。
十、违约责任
1.
逾期责任:乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的,每逾期1日应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金,如逾期超过20日,甲方可解除合同;若甲方不按合同约定的时间支付进度款,则每逾期1日应向乙方支付该次应付款的千分之五的违约金,如逾期超过20日,则乙方可解除合同。
十一、附则
1、双方履行本合同发生争议的,应通过友好协商解决,如果协商不能解决,应向合同履行地人民提起诉讼
2、本合同经双方签章后生效
3、本合同一式肆份,双方各执两份
甲 方:
乙 方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电 话:
电 话:
开 户 行:
开 户 行:
账号:
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容